一段時間以來，全國范圍內(nèi)的物價呈上升趨勢，建設(shè)工程所用的鋼材、水泥及建筑勞務(wù)用工價格持續(xù)上漲，造成施工成本大幅上升。對于采用固定單價和固定總價計價方式的承包項目而言，承包價格如無法獲得調(diào)整，則施工單位將面臨巨額虧損。施工單位如何應(yīng)對施工期間遇人工、材料價格上漲呢？ 

　　思路一：如果施工合同存在無效的情形，施工單位可以主張合同無效，要求建設(shè)單位調(diào)整合同價款。 

　　根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第1條的規(guī)定，建設(shè)工程施工合同具有下列情形之一的，應(yīng)當認定無效：(一)承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的；(二)沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的；(三)建設(shè)工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。如果施工單位在簽訂建設(shè)工程施工合同時出現(xiàn)以上情形，施工單位可以主張合同無效，要求建設(shè)單位根據(jù)人工、材料價格的上漲幅度相應(yīng)調(diào)整合同價款。 

　　思路二：如果施工合同有效但建設(shè)單位存在根本違約的情形，施工單位可以以有權(quán)單方解除合同為由給建設(shè)單位施壓，要求建設(shè)單位調(diào)整合同價款。 

　　《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第9條規(guī)定：“發(fā)包人具有下列情形之一，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)，承包人請求解除建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)予支持：(一)未按約定支付工程價款的；(二)提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強制性標準的；(三)不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的。如果施工過程中建設(shè)單位有以上規(guī)定中的情形，施工單位可以以有權(quán)單方解除合同為由對建設(shè)單位施壓，要求建設(shè)單位根據(jù)人工、材料價格的上漲幅度相應(yīng)調(diào)整合同價款。 

　　思路三：對于采用固定單價計價的施工合同，施工單位可以根據(jù)合同中有關(guān)風險范圍約定情況要求調(diào)整合同價款。 

　　固定單價合同，是指雙方在合同中約定綜合單價包含的風險范圍和風險費用的計算方法，在約定的風險范圍內(nèi)綜合單價不再調(diào)整。 

　　對于固定單價合同，如果合同中明確約定了風險范圍以及風險范圍以外綜合單價的調(diào)整方法，則施工期間遇到人工、材料價款上漲，應(yīng)按合同約定的調(diào)整方法予以調(diào)整。 

　　如果合同中僅約定了采用固定單價的方法計算工程價款，而未明確約定風險范圍及風險費用和風險范圍以外綜合單價的調(diào)整方法，則施工期間遇到人工、材料價款上漲，合同價款可予調(diào)整。因為根據(jù)財政部、建設(shè)部369號文《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》第8條的規(guī)定，“采用固定單價方式計算工程價款的，雙方應(yīng)當合同中約定綜合單價包含的風險范圍和風險費用，在約定的風險范圍內(nèi)綜合單價不再調(diào)整。風險范圍以外的綜合單價調(diào)整方法，應(yīng)當在合同中約定?！奔热粵]有約定，則從公平原則出發(fā)，施工期間遇到的人工、材料價格上漲的風險可以被認定為風險范圍之外的風險，或者部分被認定為風險范圍之外的風險。此外，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第16條規(guī)定，沒有約定，按照當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門頒布的計價方法或者計價標準確定，則根據(jù)當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門頒布的相關(guān)調(diào)價文件，綜合單價可予調(diào)整。 

[Page]
　　思路四：如果施工合同是采用2004版《上海市建設(shè)工程施工合同(示范文本)》簽訂，施工單位可以依據(jù)相關(guān)合同約定要求建設(shè)單位調(diào)整合同價款。 

　　2004版《上海市建設(shè)工程施工合同(示范文本)》第23.3款的約定：“除專用條款另有約定外，因下列因素發(fā)生成本變化的，合同價款可作調(diào)整：(1)法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)政策重大變化影響合同價款；(2)工期超過十二個月；(3)雙方約定的其他因素。價格調(diào)整因素和調(diào)整方法由雙方約定?！比绻ㄔO(shè)項目工期超過十二個月，根據(jù)該款的約定，施工單位可以要求建設(shè)單位對合同價款進行調(diào)整。 

　　思路五：施工單位可以依據(jù)建設(shè)行政主管部門新頒布的相關(guān)調(diào)價文件與建設(shè)單位協(xié)商談判，要求建設(shè)單位調(diào)整合同價款。 

　　上海市建筑建材業(yè)市場管理總站于2008年3月11日頒布的《關(guān)于建設(shè)工程要素價格波動風險條款約定、工程合同價款調(diào)整等事宜的指導(dǎo)意見》第4條規(guī)定：“已簽訂工程施工合同但尚未結(jié)算的工程項目，如在合同中沒有約定或約定不明的，發(fā)承包雙方可結(jié)合工程實際情況，協(xié)商訂立補充合同協(xié)議，建議可采用投標價或以合同約定的價格月份對應(yīng)造價管理部門發(fā)布的價格為基準，與施工期造價管理部門每月發(fā)布的價格相比(加權(quán)平均法或算術(shù)平均法)，人工價格的變化幅度原則上大于±3%(含3%下同)、鋼材價格的變化幅度原則上大于±5%、除人工、鋼材外上述條款所涉及其他材料價格的變化幅度原則上大于±8%應(yīng)調(diào)整其超過幅度部分要素價格。”施工單位可以依據(jù)該條規(guī)定與建設(shè)單位協(xié)商調(diào)整合同價款。 

　　思路六：因建設(shè)單位責任導(dǎo)致施工期間遇人工、材料價格上漲，則施工單位可以索賠。 

　　如果工期延誤，且延誤期間遇人工、材料價格上漲，則需要看誰的原因?qū)е鹿て谘诱`。如果是建設(shè)單位的原因，如未及時移交施工場地、未及時提供施工圖紙等原因?qū)е鹿て谘诱`，則施工單位可以以建設(shè)單位違約應(yīng)當賠償損失為由向建設(shè)單位提出索賠，要求建設(shè)單位賠償因其原因造成工期延誤而遇人工、材料價格上漲造成施工單位的損失。